您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于印发《火电机组移交生产达标考核评定办法(1997年版)》的通知

时间:2024-05-16 11:33:16 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9540
下载地址: 点击此处下载

关于印发《火电机组移交生产达标考核评定办法(1997年版)》的通知

电力部


关于印发《火电机组移交生产达标考核评定办法(1997年版)》的通知
1997年3月7日,电力工业部

为了进一步提高火电机组的工程建设质量和整体移交水平,我部在总结达标投产工作经验教训的基础上,将1995年印发的《火电机组移交生产达标考核评定办法(试行)》(电建[1995]449号)修订为《火电机组移交生产达标考核评定办法(1997年版)》。现印发给你们,请贯彻执行,并将执行中的问题及时报部建设协调司。

火电机组移交生产达标考核评定办法(1997年版)

一、总则
1、为贯彻执行火电建设“控制造价、合理工期、达标投产”的整体要求, 全面提高我国火电机组的建设质量和整体移交水平,促使新机组投产后尽快实现安全、文明双达标,更好地发挥投资效益、生产效益和社会效益,推进两个根本性转变,适应市场经济发展的要求,结合我国电力建设的实际情况,特制订本办法。
2、本办法适用于单机容量为200MW及以上各类新(扩、改)建的火电机组,单机容量为200MW以下的机组可参照执行。
3、火电机组移交生产达标的考核评定,必须以项目批准的有关文件, 电力部及国家颁发的有关火电建设的现行标准、规程和设计、合同等为依据,认真执行“安全可靠、经济适用、符合国情”的电力建设方针,严禁以达标为名提高装修和建设标准,不准搞形式主义。
4、各电力集团公司、省(直辖市、自治区)电力公司、 华能国际电力开发人司,必须结合本单位的实际情况,制订实施细则。

二、达标必备条件
1、机组及其有关系统的建筑安装必须按设计要求全部完工, 按部颁《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996)年版)》(简称《启规》,下同)完成启动调试和试运行并移交生产。
2、考评机组自破土动工至移交生产, 各参建单位未发生重大人身死亡考核事故和重大的非制造性设备事故;自破土动工至移交试生产的施工期间,承担主体工程的施工队伍(含建筑和安装)未发生累计3人及以上的人身死亡考核事故; 试生产期间,各参建单位未发生人身死亡或一次3人及以上的重伤事故。
3、未超过部颁“工期定额”。
4、考评项目一至五的得分,都必须在80分及以上。

三、考评项目
1、安全管理。
2、技术指标。
3、施工工艺及文明生产。
4、调整试验。
5、技术资料管理。
6、工程综合管理。
以上各考评项目均采用综合评分,总分为第一项至第五项的考核得分和第六项的附加得分之和。其中考核得分应为标准分减去应扣分;附加得分应为应加分减去应扣分,但最高不得超过30分,最低分不限,如该机组无附加得分,其应扣分须从总分中扣除。评分标准详见附录A。

四、考评程序
1、在机组试生产期间,由工程建设项目法人或工程建设总承包单位负责, 组织生产、施工、调试、设计等有关单位,按本办法的要求对达标考评机组进行自查,经整改、完善,具备达示必备条件后,在试生产期满后一个月内,向其省(直辖市、自治区)电力公司或其他建设项目法人主管提交达标自检报告和达标预检申请报告。
2、省(直辖市、自治区)电力公司或其他建设项目法人主管, 收到达标预检的申请报告之后,必须在一个月内组织并主持达标预检。预检通过之后,必须在试生产期满后两个月内,向其电力集团公司提交达标预检报告和达标复检申请报告。
3、电力集团公司收到达标复检申请报告后, 必须在一个月内组织并主持达标复检。复检通过之后,必须在试生产期满后三个月内向电力部主管部门提交两份完整的复检报告。
4、电力集团公司直管的机组和部直属省电力公司管辖的机组, 达标预检和复检可合并进行。
5、对有特殊意义的基建标达,由电力部主管部门主持达标复检。对单机容量600MW及以上或有特殊情况的机组基建达标,电力部主管部门组织专家组参加电力集团公司或部直属省电力公司主持的达标复检。
6、单机容量200MW以下的机组,均由其省(直辖市、自治区)电力公司或其他建设项目法人组织并主持达标复检,预检和复检可合并进行。复检通过之后,必须在一个月内向其电力集团公司和电力部主管部门分别提交壹份完整的复检报告。

五、奖励办法
1、凡通过达标复检的300MW及以上机组,由电力部审批并行文,命名为“基建移交生产达标机组”,颁发统一制作的奖牌,并对参建的建设项目法人、总承建、总体设计、主体施工、主体调试、生产、主体监理等有关单位分别颁发证书。
2、凡通过达标复检的300MW以下机组,由达标复检的主持单位审批并行文,命名为“基建移交生产达标机组”、颁发奖牌,并对参建的有关单位分别颁发证书。
3、建设项目法人对获基建达标称号的有关参建单位进行适当的物质奖励, 以体优质优价。
4、 电力部主管部门每年度在部级电力行业报刊发布达标机组及参建单位的达标业绩。
5、凡有基建达标业绩的总承建、设计、施工、调试、监理等有关单位, 在招投标评议中应享受加权优惠。
6、基建达标的业绩将逐步与参建单位的资质挂钩。

六 附则
1、火电机组移交生产达标是对新建火电机组执行建设方针政策、 标准规程的检查并进行综合评价。各单位必须加强领导,严格按照本办法的要求进行。检查前必须做好充分的准备,要深入现场进行检查并做好记录,检查后提出书面报告并在现场定布检查结果和整改建议。自检的范围和深度不应仅限于本办法的规定,复检可对预检结果进行抽查,但不能仅限于预检的内容。达标要讲效果,切勿走过场。
2、达标的要求必须由各参建单位在建设过程中完成。 对本办法颁布时的在建机组,如因达标整改、完善增加费用,除有明确责任者的应由其自负外,可计入试生产成本。
3、电力部主管部门对已命名的达标机组视情况进行抽查,对弄虚作假、 隐瞒达标必备条件者,将取消命名、收回奖牌和证书,对有关单位给予通报批评。
4、本办法自颁布之日起施行,电力部电建[1995]449号文颁发的《火电机组移交生产达标考核评定办法(试行)》同时作废。
5、本办法由电力工业部建设协调司负责
考评项目一:安全管理 标准分:100分 1P1/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号| 考核指标 | 评分规定 |备 注 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 施工期间杜绝人身死亡、不发生重伤. | 死亡1人扣5分, | |
| | | 重伤1人扣1分. | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 试生产期不发生重伤 | 重伤1人次扣2分. | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | 杜绝重大的设备事故、机械事故、火灾事故、| 每1次重大事故扣5分, | 注1 |
| | 交通事故. | 每1次重复性重大事故扣7分, | |
| | 杜绝在同一现场发生性质相同的重大事故. | 每1次一般设备事故扣1分. | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | 严格执行“两票三制”、消灭恶性误操作事 | 每1次误操作事故扣3分. | 注2 |
| | 故. | 每1次恶性误操作事故扣7分. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------ --------
| 5 | 主厂房和‘防火重点部位’的消防设施必须 | 凡不符合设计要求或不齐全或不可靠| 注3 |
| | 符合设计要求,齐全、可靠、有效. | 或失效,每一处扣0.2分, |抽查5 |
| | 消防水、消防车、消防报警系统等试验合格. | 每1次试验不合格,扣2分. |处以上 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6 | 主厂房、炉本体、炉顶、高电压区、皮带层等 | 每1处不合格,扣0.5分. | |
| | 主要生产区的遮拦、护栏、栏杆等必须符合 | | |
| | 设计和安规要求,齐全并安装牢固. | | |
| | 安全标示牌、警告牌齐全. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7 | 主厂房和主要生产区的各类沟(洞)盖板,须 | 每1处不合格,扣0.5分. | |
| | 符合设计要求,齐全、平整、安全、牢固. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | 保安和备用电源、UPS、事故照明电源应符合 | 每1处不合格,扣0.2分, | 注4 |
| | 设计要求、安全、可靠,事故时自投正确. | 每1次自投不正确,扣2分. | 查看试验报告 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 | 主厂房和主要生产巡视路线和设备、仪表的照 | 每缺1盏灯具扣0.5分, |按设计图核查, |
| | 明符合设计要求. | 每1盏灯不亮扣0.1分, |用直接带电法验证|
| | 辅助车间和道路照明须符合设计要求,照明充 | 每缺1盏灯具扣0.3分, |用带电法抽查5个 |
| | 足. | 每1盏灯不亮扣0.05分. |以上辅助车间. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 | 参建单位各级安全第一责任者到位,电力部 | 每1项不合格,扣0.2分. |按部电建(95)671 |
| | 主管部门要求贯彻执行的安全制度健全、 | |号文及附录检查, |
| | 安全活动记录齐全、执行严格. | |现场抽查安全知识|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11 | 参建单位的安全工器具齐全、可靠、有效, | 每缺1件或每1件不可靠或每1件失 | 抽查10件以上 |
| | 符合安全规程、规定的要求. | 效,扣0.5分. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12 | 各类起吊设施应符合设计要求并取得合法的 | 每1处不符合设计,扣0.2分. | 抽查5台以上 |
| | 使用许可证书. | 每缺1份许可证书扣1分. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13 | 参建主体单位的安全教育、奖惩等制度健全, | 每1处不合格,扣1分. | 抽查5处以上 |
| | 安全管理机构健全. | | 抽查5处以上 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14 | 电缆封堵符合设计和规程要求. | 每1处不合格扣0.1分. | 抽查20处以上 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: 1、重伤、重大事故等的定义按部颁DL558-94《电业生产事故调查规程》,仅指发生在该机组施工现场的事故。
2、恶性误操作事故是指:带负荷拉、合隔离开关,带电挂(合)接地线(接地刀闸),带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离
开关),误入带电间隔等。
3、防火重点部位的内容按部颁DL5027-93《电力设备典型消防规程》。
4、保安电源一般包括:柴油发电机组、独立外电源等,备用电源一般包括各种电压级的备用电源。
5、达标检查必备规程和文件:
1)电力部电技「1994」800号文颁发的DL558-94《电业生产事故调查规程》。
2)电力部电建「1995」671号文颁发的《电力建设安全施工管理规定》。
3)能源部能源基「1992」129号文颁发的DL5009.1-92《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。
4)电力部颁发的DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》。
5)电力部电安生「1994」227号文颁发的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》。
6)电力部电安生「1995」687号文颁发的《电力生产安全工作规定》。
7)电力部电技「1994」299号文颁发的DL5027-93《电力设备典型消防规程》。
考评项目二:技术指标 标准分:100分 2P1/2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号| 考核指标 | 评分规定 | 备 注 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 供电煤耗应达到: | | |
| | ①测试值比设计值上浮10克/千瓦时; | | 任选一种方法 |
| | ②试生产期后两个月平均值比生产达标值上浮| 每千瓦上升1克,扣1分. | |
| | 5克/千瓦时. | | |
---------------------------------------------------------------------------- --------------------------
| 2 | 热工自动投入率≥90%. | 每降1%扣0.3分. |按实际运行值核查 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | 监测仪表及进入DAS的模拟量,投入率 | | |
| | 应100%; | 每降低1%扣2分, |按实际运行值核查 |
| | 准确率应符合设计要求并有计量检定合格证书| 误差超标者,每1处扣1分. | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | 热工保护和继电保护应动作正确,投入率 | 机组主保护每缺1项扣20分, |主保护定义按设计 |
| | 均应100% | 其它保护投入率每降1%扣1分, |按实际运行值核查 |
| | | 保护误动停机,每1次扣3分, | |
| | | 保护拒动扩大事故每1次扣3分, | |
| | | 保护误动,每1次扣1分. | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 | 试生产期可用小时数应达3000小时 | 每少1小时,扣0.01分; | |
| | (600MW及以上机组按2500小时). | 少于2000小时之后, | |
| | | 每少1小时,扣0.05分. | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6 | 试生产期强迫停运不超过6次 | 每增加1次,扣0.5分. | |
| | (600MW及以上机组按10次). | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 7 | 厂用电率不超过设计值. | 每增加0.1%扣0.5分. | 按调试报告核查 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | 电除尘设备投入正常, | 投入不正常,扣2分; |按运行值班记录核查|
| | 除尘效率应达设计值. | 每降0.1%扣1分. | 按调试报告核查 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 | 不投油(气)最低稳燃负荷应达设计值. | 每增加1%扣0.2分. | 按调试报告核查 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 | 机组振动应达到:瓦振≤0.03mm | 每1瓦振每超标0.01mm扣1分; | 任选一种 |
| | 或轴振≤0.08mm | 每1轴振每超标0.01mm扣0.4分. | 按调试报告核查 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11 | 汽水品质应达化学监督规程要求. | 每1项不合格,扣0.2分. | 按实际运行值核查 |
| | 汽水品质合格率应符合部颁《验标》. | 总合格率不合格,扣2分. | 注1 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12 | 试生产期发电机及其系统的最大漏氢量不大于| 每超标1立方主/昼夜扣 | 按实际补氢量核查 |
| | 合同值或部颁《验规》规定. | 0.5分. | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13 | 试生产期高加投入率应≥95%. | 每降低1%扣1分. | 按实际运行值核查|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14 | 整套启动满负荷试运期间补水率应符合要求. | 每增加1%扣1分. | 注2 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15 | 投高加后,给水温度不应低于设计值3℃. | 每多降1℃扣1分. | 按调试报告核查 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16 | 真空严密性应达到设计要求. |每差1mmhg/分扣1分. | 按调试报告核查 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17 | 额定主汽,再热汽温与设计值偏差不超过3℃.|超允许值每增加偏差1℃扣1分. | 按调试报告核查 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18 | 排烟温度不超过设计值. |每增高1℃扣0.1分. | 按调试报告核查 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19 | 飞灰可燃物不大于设计值. |每高于设计值1%扣1分. | 按调试报告核查 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 20 | 空预器漏风系数不大于设计值. |每超过1%扣0.5分. | 按调试报告 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
注: 1、‘总合格率’系指汽水品质各项指标从进入满负荷试运至达标检查期间。
2、补水率为该机组同期补给水量占实际蒸发量的百分数。200mW及以上机组,不大于额定蒸发量的6%;100~200mW
机组,不大于额定蒸发量的8%。
3、达标检查必备规程:
电力部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》。
考评项目三:施工工艺及文明生产 标准分:100分 3P1/2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号| 考核指标 | 评分规定 | 备 注 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 第一部分:施工工艺 | |重点检查是否消除|
| | 必须符合部颁《电力建设施工及验收技术规 | |‘施工质量通病’|
| | 范》和《电力建设消除施工质量通病守则》. | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 主要建(构)筑物无漏水、渗水; |每1处漏水扣2分、渗水扣0.5分. |主厂房、集控楼、|
| | 墙面、楼面、地面平整、无裂缝、色调一致; |每1处不平或有缝或变形扣0.3分. |网控楼为必查项. |
| | 砼结构内实外光、棱角平直、接头平整; |每1处不光或不直或有接缝扣0.3分. |抽查辅助建筑5处 |
| | 沟(井)盖板平整、齐全、周边顺直; |每1处不齐或不平或不直扣0.3分. |以上,用直尺实测 |
| | 厂区排水通畅,管沟、电缆沟、地下室无积水.|排水不畅扣2分、每1处积水扣0.2分.| 平整度 |
| | 消除施工质量通病. |每一种通病未消除,扣2分. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 炉顶密封、炉本体及管道保温,外表平整美 | 每1处超温,扣0.5分. | 实测20处以上 |
| | 观,符合工艺要求,表面温度不超设计值. | | |
| | 消除施工质量通病. | 每1种通病未消除,扣2分. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | 电缆排放整齐、美观、固定牢固规范, |每1处排放不整齐,扣0.2分. |隧道、夹层、竖井|
| | 标志牌齐全,字迹不退色,符合工艺要求. |每1处绑扎或标志不合格扣0.1分. |应必查,抽查桥架 |
| | 消除施工质量通病. |每1种通病未消除,扣2分. | 接口10处以上 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | 仪表管和阀门、仪表排列整齐美观,固定牢 |每1种工艺不符合规范扣0.5分. | 抽查10处以上 |
| | 固,符合工艺要求.消除施工质量通病. |每1种通病未消除,扣2分. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5 | 控制保护屏、仪表柜内接线整齐美观,标志齐 |每1处不整齐,扣0.2分. | 抽查10块屏以上 |
| | 全、牢固、字迹不退色. |每1处标志不合格,扣0.1分. | |
| | 消除施工质量通病. |每1通病未消除,扣2分. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6 | 管道支吊架规范、牢固,阀门便于操作 |每1种工艺不符合规范扣0.5分. |必查高压管道吊架|
| | 消除施工质量通病 |每1种通病未消除,扣2分. |抽查一般管道支吊|
| | | | 架10个以上 |
|------------------------------------------------------------------------------ ------------------------
|7 | 油漆无脱落、皱纹、流痕等缺陷,色调要一致, |每1处不合格,扣0.1分. | 抽查10处以上 |
| | 消除施工质量通病. |每1种通病未消除,扣2分. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8 | 采暖系统、消防及其报警系统走向合理、工艺 |每1种工艺不符合规范扣0.5分. | 抽查10处以上 |
| | 美观,消除施工质量通病. |每1种通病未消除,扣2分. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 9 | 照明、接地、通讯系统安装工艺规范、美观 |每1种工艺不符合规范扣0.5分. | 抽查10处以上 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 10 | 生产现场无施工遗留物. |每1件‘施工遗留物’扣0.2分. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 第二部分:文明生产 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 11 | 主要设备无滴漏, |每1处严重漏点,扣2分. | 主厂房内必查,抽|
| | 设备无严重漏点, |每1处滴漏扣1分.渗点超过10个 | 查5个辅助车间. |
| | 渗点不超过10处. |以上者,每多1处渗点扣0.2分. | 注1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12 | 介质流向标示清晰,符合部颁规定, |流向标示不合格,每处扣1分 |查主厂房内的管道|
| | 设备及阀门标志齐全、牢固、字迹不退色. |标志不合格,每项扣1分. | 抽查20处以上. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 13 | 主要生产区室温符合设计要求. |每1处超标,扣0.1分. |抽查实测5处以上 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 14 | 主要设备噪声符合合同要求. |必查项,每一台超标扣0.2分. |实测大小汽机、磨|
| | |抽查项超标,每一台扣0.1分. |煤机、压缩空气机|
| | | |.抽查输煤、灰渣 |
| | | | 系统5台以上. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 15| 输煤系统和主要生产区的粉尘浓度不超过 |每1处超标扣0.2分. |实测各输煤皮带, |
| | 10毫克/标立方. | | 抽测3处以上. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 16 | 烟气和污水综合排放低于优化值. |高于优化值,扣1分. | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 17 | 生产区无积水、积油、积灰,无垃圾. |每1项要求不合格,扣0.5分. |主厂房内、各控制|
| | 窗明机净、物见本色,屏柜内无积灰,柜门 | |室必查,抽查屏柜 |
| | 关严,清洁、无卫生死角,物品堆放整齐. | | 10块以上. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 18 | 员工衣着整齐、统一,生产办公室、值班岗位 |每1项要求不合格,扣0.5分. |抽查10处以上. |
| | 规范,工具、规程、资料摆放整齐. | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 19 | 各种记录齐全,字迹工整,记叙清楚、真实. |每1项要求不合格,扣0.5分. | 抽查10种以上 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、‘渗漏’是指:漏油、漏水、漏汽、漏煤、漏粉、漏灰、漏风、漏烟等等。
渗漏点的界定:密封点对应的基础、地面和设备上有新的渗漏痕迹即为渗漏。密封点有介质渗出的为渗点;有
介质滴落的为漏点。油每5分钟滴落一滴,水每5秒滴落一滴为严重漏点,油、水滴落超过上述时间的为一般漏点。
密封点是指各种介质可能向外渗漏的结合面。
2、 达标检查必备规程和文件:
1)电力部颁发的《电力建设施工及验收技术规范》。
2)电力部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》。
3)电力部电建「1995」543号文颁发的《电力建设文明施工规定及考核办法》。
4)电力部建质「1995」140号文颁发的《电力建设消除施工质量通病守则》。
5)电力部电电规「1994」122号文颁发的DL/T5029-94《火力发电厂建筑装修设计标准》。
6)电力部机械部电建「1994」193号文联合颁发的《关于进一步加强火电建设工程优化工作的通知》及附件
〈火电建设工程优化的基本要求〉。
考评项目四:调整试验 标准分:100分 4P1/2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号| 考核指标 | 评分规定 | 备 注 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 应按《启规》要求完成全部分部试运项目. |不具备条件进行分部试运扣2分.| |
| | |试运后未签证,每缺1项扣1分. | 注3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 2 | 应按《启规》等规程的要求,全面完成整套试运.| | 注2 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 1)具备整套启动全部条件后,再进入整套启动 |每缺少1项‘整套启动应具备的 |须按启委会资料核查|
| | 阶段。 | 条件’启动机组,扣2分. | |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2)按《启规》等规程规定的主要程序启动. |不按主要程序启动,扣2分. | 注3 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 3)按《启规》等规程的要求,完成空负荷调试. |每缺少1项空负荷调试,扣2分. | 注3 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 4)按《启规》等规程的要求,完成带负荷调试. |每缺少1项带负荷调试,扣3分. | 注3 |
| | (必须完成甩负荷试验) |未做甩负荷试验,扣20分. | 注4 |
| | |只做甩50%负荷试验,扣10分. | |
| | |100%甩负荷试验不成功扣5分. | |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 5)同时满足《启规》规定的条件后,才能进入 |缺少1项‘满负荷试运’的必 | 注2 |
| | ‘满负荷试运阶段’的计时. | 备条件,扣5分. | |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 6)保护和仪表的投放率须满足《验标》要求. | 投入率每少1%,扣3分. | 注2 |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 7)按《启规》规定的时间连续完成满负荷试运. |满负荷试运不是连续完成或连续 | 注2 |
| | | 时间不满足规定,扣15分.| |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 8)满负荷运行小时和平均负荷率符合《验标》 | 满负荷的运行小时不符合《验 | 注2 |
| | 要求。 | 标》要求,扣5分. | |
| | | 平均负荷率不符合《验标》要 | 注3 |
| | | 求,扣5分. | |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 9)完成满负荷试运的启动次数,符合《验标》要 |超《验标》规定的优良级启动次 | 注2 |
| | 求. | 数者,每再超过1次扣2分.| |
| |--------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 10)整套启动耗燃油符合电力部规定. | 启动耗燃油超标1%扣0.1分. | 注1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 3 | 应按《启规》要求全面完成试生产阶段主要任务 | | |
| | 1)完成全部消缺项目. | 每缺1项,扣2分. | |
| | 2)完成全部基建未完项目. | 每缺1项,扣2分. | |
| | 3)完成全部性能试验项目. | 每缺1项,扣2分. | |
| | 4)保持并提高热工自动投入率. | 自动投入率每降1%扣0.5分. | 按《验标优良级》|
| | 5)完成全部技术指标的试验项目. | 每缺1项,扣2分. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 4 | 主要辅机及公用系统不影响该机组的综合出力. | 每影响1次,扣1分. | |
| | | 影响该机综合出力20%以上, | |
| | | 每影响1天,扣1分. | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、整套启动燃油标准:首台200MW机组应小于1500t、首台300MW 机组应小于
4000t、首台600MW机组应小于9000t;以上各类的非首台机组均按首台机组的80%
考评。
2、要求该项考核指标还必须按运行记录核查。
3、该项考核指标,经‘总指挥’批准的除外。
4、该项甩负荷试验,经‘总指挥’及网、省局批准,最迟在试生产期内完成。
特殊情况须有批准手续。
5、达标检查必备规程和文件:
1)电力部电建「1996」159号文颁发的《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996)年版)》。
2)电力部建质「1996」111号文颁发的《火电工程调整试运质量检验及评定标准》。
3)电力部建质「1996」40号文颁发的《火电工程启动调试工作规定》。
4)电力部建质「1996」40号文颁发的《火电机组自动投入率统计方法》。
5)电力部电建「1995」36号文颁发的《电力建设工程质量监督规定》。
考评项目五:工程档案管理 标准分:100分 5P1/2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号| 考核内容 | 评分规定 |备 注 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 工程前期依据性文件. | 1--8项,要求机组移交生产后1个 | |
|1.1 | 计划(设计)任务书及审批文件. | 半月内移交每拖延1天,每项扣0.5分. | |
|1.2 | 项目建议书. | 工程文件材料要求符合有关标准, | |
|1.3 | 征地文件、协议、合同. | 要齐全、完整、系统、准确,用合 | |
|1.4 | 环保三同时,五通一平及执照、许可证等文件. | 格材料书写,查阅、检索方便。 | |
|1.5 | 招、投、标及租赁文件. | 1征地文件、重要合同、协议若不 | |
|1.6 | 与设计、施工、设备、调试、监理等单位签订的工程合 | 全、不为正本归档,每缺1项扣 | |
| | 同及来往文件. | 0.5分,缺3项及以上扣2分. | |
|1.7 | 工程评估材料、谈判议定书、纪要、现场备忘录等. | 2.依据性文件、重要会议文件、纪要 | |
|1.8 | 重要会议材料与纪要. | 等不全,每缺1项扣0.3分. | |
| | | 3.重要文件为复印件,每项扣2分. | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2 | 设计基础资料和勘测报告. | 1.应有的设计基础资料若缺1项扣 | |
|2.1 | 设计基础资料与分析材料. | 0.5分. | |
|2.2 | 施工中补测的基础资料及主厂房各点位置标高图. | 2.缺施工中补测的基础资料与主厂房 | |
| | | 标高图,各扣0.5分. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3 | 工程设计文件. | 1.每缺1个阶段的设计文件扣2分. | |
|3.1 | 可行性设计、概念性设计. | 2.每缺1个卷册,扣0.2分. | |
|3.2 | 初步设计及概算书. | | |
|3.3 | 施工图设计及预算书. | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|4 | 土建、水工施工文件. | | |
|4.1 | 建、构筑物地基审底和地基处理(包括打桩)记录. | 1.建(构)筑物、管线地基处理与 | |
|4.2 | 建、构筑物或大型设备主要轴线定位放线测量记录, | 测量记录,每缺1项扣0.5分. | |
| | 沉降观察记录、高程控制记录及水准点一鉴表. | 2.放线、沉降、水准点一览表、地形 | |
|4.3 | 原材料、构件及管子成品验收的证件与出厂试验报告. | 测量等记录,每缺1项扣0.5分. | |
|4.4 | 主体结构、重要部位试件和材料检验、试验记录(如砼 | 3.材料试验记录与重要部位材料跟踪 | |
| | 试块、钢材抽样、管子的成品验收等)及用材跟踪记录. | 记录不全,每缺1项扣0.5分. | |
|4.5 | 土建、水工施工技术记录,质量评定记录. | 4.施工记录、中间签证不全,不为合 | |
|4.6 | 土建、水工隐蔽工程与中间检查验收签证. | 格材料书写,每单位工程扣0.2分. | |
|4.7 | 管道水压检验记录. | 5.隐蔽工程记录不全、不准确、签字 | |
|4.8 | 预应力砼输水管管线垒底及基础工程验收记录. | 手续不完善,每1项扣0.5分,三 | |
|4.9 | 灰场、坝址和煤场的地形测量、工程地质、水文地质和 | 项及以上扣2分. | |
| | 水文气象资料. | 6.施工缺陷、质量处理的记录不全, | |
|4.10| 施工过程中的缺陷,质量问题处理、分析与结论性文件. | 每缺1项扣0.5分. | |
|4.11| 设计变更和钢筋、管材代用证件. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5 | 设备及管线安装文件 | | |
|5.1 | 设备安装技术记录和签证(包括汽轮机扣大盖、发电机 | 1.主设备吊芯检查、隐蔽工程记录不全, | |
| | 抽转子、变压器吊芯检查与电机、变压器干燥记录). | 缺1项扣1分. | |
|5.2 | 热工和电气的仪表、保护、自动、控制装置校验记录. | 2.金属探伤、光谱分析等记录不全, | |
|5.3 | 电缆敷设记录(包括接头位置、路径)和原始安装 | 每缺1项扣0.5分. | |
| | 记录. | 3.安装技术记录、中间签证,不用合 | |
|5.4 | 主、再热蒸汽和主给水管道支吊架弹簧安装高度的记录. | 格材料书写,每单位工程扣0.2分. | |
|5.5 | 注明蠕胀测点、监查管段、膨胀指示器、焊口及支架位 | 4.电缆敷设记录不全缺1项扣0.2分. | |
| | 置的主蒸汽、再热蒸汽及主给水管道系统的单线立体图. | 5.热工和电气仪表、保护、自动、控 | |
|5.6 | 焊接、热处理检验记录和图表、探伤底片、检验报告、 | 制装置校验记录不全缺1项扣0.2分. | |
| | 焊接工艺评定书、质量评定及总结. | 6.弹簧支吊架、管道系统记录与附图 | |
|5.7 | 隐蔽工程中间验收记录与签证. | 不全,每缺1项扣0.2分. | |
|5.8 | 合金钢零部件和紧固件的光谱分析及硬度试验记录. | 7.重要材料性能试验记录不全每缺 | |
|5.9 | 重 要的施工材料(如焊接、保温、蓄电池材质、机油、 | 1项扣0.2分. | |
| | 变压器油等)性能证件,抽样化验记录和报告. | 8.分部调试与试验记录不全,每缺 | |
|5.10| 分部试运的方案、措施、记录与报告(含接地电阻) | 1项扣0.5分. | |
| | 和验收签证. | 9.分部试运后的验收签证不全,每缺 | |
|5.11| 施工质量事故、设备缺陷处理和修补记录与签证. | 1项扣0.5分. | |
|5.12| 设计变更通知单、工程联系单与材料代用记录. | 10.缺陷和质量处理记录不全,每缺 | |
|5.13| 分部试运前的各级质量检查、验收记录与签证. | 1项扣0.5分. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6 | 设备文件 | | |
|6.1 | 主设备及主要辅助设备出厂说明书、总装、试验记录、 | 1.设备资料不全每台件扣0.2分. | |
| | 合格证件、手册、图纸等技术文件. | 2.设备合同及附件、涉外文件不全, | |
|6.2 | 设备合同及合同附件、商检记录、索赔文件. | 每缺1台件扣0.5分. | |
|6.3 | 主设备及主要辅助设备台帐. | 3.设备台账及消缺记录不全, | |
|6.4 | 施工及试运期间设备消缺、修补与更换记录、设备消缺 | 每缺1台件扣0.5分. | |
| | 率的统计. | 4.缺备品、备件、专用工具清单, | |
|6.5 | 备品、备件、专用工具清单. | 每1种扣0.2分. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7 | 整套启动试运及系统调试文件. | 1.试运、调试措施记录和调试报告不 | |
|7.1 | 整套启动调试大纲、各种试验方案、措施. | 全,每缺1项扣0.5分. | |
|7.2 | 整套启动试运记录和调试报告; | 2.缺陷、故障分析记录不全,每缺 | |
| | | 1项扣0.5分. | |
|7.3 | 试运阶段的缺陷、故障分析记录与处理意见. | 3.无机组经济运行分析记录扣0.2分. | |
|7.4 | 机组试运阶段的经济指标与运行情况分析. | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8 | 工程质量监督与监理文件. | 1.每缺1项质监中心站签证扣5分. | |
|8.1 | 工程各阶段、各级监督站形成的质量监检记录、纪要与 | 2.每缺1项质监站签证扣2分. | |
| | 签证书和结论意见. | 3.监检记录、纪要不全扣2分. | |
|8.2 | 工程监理项目的监理文件及结论意见. | 4.整改、完善记录不全每缺1项扣0.5分. | |
|8.3 | 整改、改善记录. | 5.每缺1项监理文件,扣0.5分. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|9 | 竣工图文件. | 未能在机组移交试生产后1-2个 | |
|9.1 | 工程设计变更证件(含设计修改通知单、工程联系单、 | 月内向设计单位提交编制竣工图的原 | |
| | 材料代用单等). | 始变更资料者或设计单位未能在收到 | |
|9.2 | 按电力部电建「1996」666号文《火力发电厂工程竣工 | 资料后1-2个月内提交完整的整理 | |
| | 图文件编制规定》,由建设单位组织设计单位按期编制 | 后的变更资料者或机组投产后2-4 | |
| | 齐全、完整、准确的符合实际的竣工图. | 个月未提交应编制的竣工图者,每拖 | |
| | | 延1天扣.5分. | |
| | | 1、设计修改通知单、工程联系单等, | |
| | | 不齐全、不按要求填写、不清楚、 | |
| | | 为复印件者,每1处扣0.5分. | |
| | | 2.整理后的变更资料或竣工图不齐全 | |
| | | 不规范、不准确、不签字、竣工图 | |
| | | 无竣工图专和章,每1处扣0.5分. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|10 | 工程验收交接文件(须按《启规》的要求和格式). | 1.不按时提交交接书或工作总结, | |
|10.1| 按时提交机组的移交试生产和移交生产的交接书. | 每拖延1天扣0.1分. | |
|10.2| 移交试生产后1个月内,提交整套启动试运工作总结. | 2.交接书或工作总结不规范扣0.5分. | |
|10.3| 移交生产后1个半月内,提交试生产工作总结. | 3.缺交接书或工作总结扣2分. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|11 | 未完项目文件. | 1.未提出未完项目清单扣2分. | |
|11.1| 移交试生产后提出未完项目清单(含分工、完成日期). | 2.未完成项目完成后无交接验收文件, | |
|11.2| 未完项目完成后应有交接验收文件. | 每缺1项扣0.5分. | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|12 | 生产准备与试生产期间的文件. | 1.每缺1项技术标准,扣1分. |规程、记|
|12.1| 建立本企业技术标准(包括各类运行、操作、事故规程 | 2.每缺1项系统、程序图,扣1分. |录、报告|
| | 管理制度、规定与措施等). | 3.每缺1项台帐,扣0.5分. |各抽查10|
|12.2| 系统图、程序图等必备图纸. | 4.试生产记录不全,扣0.5分. |份以上 |
|12.3| 操作票、工作票、运行日志等运行台账. | 5.事故记录不全,扣0.5分. | |
|12.4| 培训教材. | 6.培训教材不全,扣0.5分. | |
|12.5| 试生产记录. | | |
|12.6| 试生产期间事故分析、处理记录及结论. | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:1、各阶段的‘设备缺陷记录表’应依次包括以下内容:序号、缺陷单编号、缺陷名称、发现日期、消除日期消除人、验收人、消除情况(包含原因及责任、耗费金额、备注)、备注、领导人签字等11项。
2、达标检查必备规程和文件:
1)国家档案局国档发(1988)4 号文颁发的《基本建设项目档案资料管理暂行规定》。
2)国标GB/T11822-89《科学技术档案案卷构成的一般要求》。
3)国家档案局颁发的《基本建设项目(工程)竣工文件编制及档案整理规范》。
4)能源部能源办「1991」231 号文颁发的《电力工业企业档案分类规则及分类表》。
5)电力部电建「1996」159 号文颁发的《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》。
6)电力部建质「1996」40号文颁发的《火电工程启动调试工作规定》。
7)电力部建质「1996」111号文颁发的《火电工程调整试运质量检验及评定标准》。
8)电力部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》。
9)电力部颁发的《电力建设施工及验收技术规范》。
10)电力部建质「1994」102号文颁发的《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》。
11)电力部建质「1995」84 号文颁发的《火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲(试行)》。
12)电力部电建「1996」666号文颁发的《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》。
3、几点说明:
1)施工、安装、半成品材料试验、启动试运、调度等记录应为原件归档,如为复印件者,每项扣0.5分。
2)缺陷处理(包括施工、安装质量,设备缺陷等)、 事故处理及涉外工作、重要会议等活动,除收集文字材料,尚应收集相应的声像材料,这也作为考核内容,缺者适当扣分。
3)由于本《考评办法》篇幅所限,根据各专业施工验收规范等规定, 电力部将另行组织制定有关工程档案管理方面具体的‘实施细则’,供达标工作使用。
考评项目六:工程综合管理(略)
附录B: 达标自(预、复)检结果表(参照式样)
考评项目?:????? 该项自(预、复)检得分: ?P/??
--------------------------------------------------------------------------------
|序号| 具体考核内容及应达到的标准|检查结果及评分理由|扣(加)分 |备 注|
--------------------------------------------------------------------------------
|1 | 1.1 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
|检 | | | | 负| |
|查 |-------------------------------------------------------------- 责| |
|人 | | | | 人| |
--------------------------------------------------------------------------------
附录C:达标工作必备规程和文件:
1)电力部颁发的《火电机组移交生产达标考核评定办法(1997年版)》。
2)电力部电建「1996」159号文颁发的《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》。
3)电力部建质「1996」111号文颁发的《火电工程调整试运质量检验及评定标准》。
4)电力部建质「1996」40号文颁发的《火电工程启动调试工作规定》。
5)电力部建质「1996」40号文颁发的《火电机组热工自动投入率统计方法》。
6)电力部、机械部电建「1994」193 号文联合颁发的《关于进一步加强火电建设工程优化工作的通知》及附件〈火电建设工程优化的基本要求〉。
7)电力部电技「1994」800号文颁发的DL558-94《电业生产事故调查规程》。
8)电力部电建「1995」671号文颁发的《电力建设安全施工管理规定》。
9)能源部能源基「1992」129号文颁发的DL5009.1-92《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。
10)电力部颁发的DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》。
11)电力部电安生「1994」227号文颁发的《电业安全工作规程(热力和机械部分)》。
12)电力部电安生「1995」687号文颁发的《电力生产安全工作规定》。
13)电力部电技「1994」299号文颁发的DL5027-93《电力设备典型消防规程》。
14)电力部颁发的《电力建设施工及验收技术规范》。
15)电力部颁发的《火电施工质量检验及评定标准》。
16)电力部电建「1995」543号文颁发的《电力建设文明施工规定及考核办法》。
17)电力部建质「1995」140号文颁发的《电力建设消除施工质量通病守则》。
18)电力部电电规「1994」122号文颁发的DL/T5029-94 《火力发电厂建筑装修设计标准》。
19)电力部电建「1995」36号颁发的《电力建设工程质量监督规定》。
20)电力部建质「1994」102号文颁发的《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》。
21)电力部建质「1995」84 号文颁发的《火电工程质量监督站质量监督检查典型大纲(试行)》。
22)国家档案局国档发(1988)4号文颁发的《基本建设项目档案资料管理暂行规定》。

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

山东省安全生产条例

山东省人大常委会


山东省安全生产条例



(2006年3月30日山东省第十届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)


第一章 总 则

  第一条 为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律、法规,结合本省实际,制定本条例。
  第二条 在本省行政区域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本条例;法律、行政法规另有规定的,从其规定。
前款所称单位,包括法人单位、产业活动单位和个体经营户。
  第三条 安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。
  第四条 生产经营单位是安全生产工作的主体,其主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,对安全生产工作全面负责。
生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产义务。
  第五条 各级人民政府应当加强对安全生产的领导,加大安全生产投入,支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责。
县级以上人民政府负责安全生产监督管理的部门(以下简称安全生产监督管理部门),对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理;其他有关部门在各自职责范围内对安全生产工作实施监督管理。
  第六条 乡(镇)人民政府和街道办事处应当指导管辖区域内村民委员会、居民委员会开展安全生产活动,落实安全生产措施。
乡(镇)人民政府和街道办事处承担安全生产监督管理职责的机构受县级人民政府安全生产监督管理部门的委托,负责职责范围内的安全生产监督管理工作,并接受其业务领导。
  第七条 新闻、出版、广播、影视、网络等媒体单位应当通过播发公益性广告、开办专题栏目等形式,积极开展安全生产宣传教育活动,对安全生产违法行为进行舆论监督。
  第八条 各级人民政府及其有关部门对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护、报告重特大事故隐患、举报安全生产违法行为、研究和推广安全生产科学技术与先进管理经验等方面取得显著成绩的单位和个人,应当给予表彰和奖励。

第二章 保障措施

  第九条 生产经营单位应当具备有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件,建立健全有关安全生产的规章制度;不具备安全生产条件的,不得从事生产经营活动。
  第十条 生产经营单位应当依法保护从业人员的生命安全,严禁强迫从业人员超强度劳动或者冒险作业。
生产经营单位主要负责人应当履行法律、法规规定的安全生产管理职责,并定期研究安全生产问题,向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况,接受工会、从业人员对安全生产工作的民主监督,接受安全生产监督管理部门和其他有关部门的监督检查。
  第十一条 从业人员应当增强自我保护意识,严格遵守安全生产法律、法规和本单位的安全生产规章制度以及操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品。
从业人员有权拒绝执行管理人员强令超强度劳动、冒险作业和违章指挥,有权对违反安全生产法律、法规和危害从业人员生命安全、身体健康的行为提出批评、检举和控告。
生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令超强度劳动、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
  第十二条 矿山、建筑施工单位以及危险物品的生产、经营、储存单位和使用数量构成重大危险源的单位,从业人员在三百人以上的,应当设置安全生产管理机构,并按不低于从业人员千分之五但最低不少于三人的比例配备专职安全生产管理人员;从业人员不足三百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
  前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员在一千人以上的,应当设置安全生产管理机构,并按不低于从业人员千分之三的比例配备专职安全生产管理人员;从业人员在三百人以上不足一千人的,应当设置安全生产管理机构或者配备不低于两人的专职安全生产管理人员;从业人员不足三百人的,应当配备专职安全生产管理人员,也可以聘用或者委托注册安全工程师或者安全助理提供安全生产管理服务。接受聘用、委托的注册安全工程师,应当具备国家规定的执业资格并经注册;接受聘用、委托的安全助理,应当具备相应的安全生产管理服务能力,并经省人民政府安全生产监督管理部门考核合格。
  第十三条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
  危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员,应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。考核不得收费。
生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
  第十四条 从业人员依法享有安全生产教育和培训的权利。生产经营单位应当制定从业人员安全生产教育培训计划,并按计划组织教育培训,建立培训档案。安全生产教育培训情况,应当记入从业人员安全生产记录卡,并由考核人员和从业人员本人签名。
  从业人员未经安全生产教育培训合格,不得上岗作业。
  第十五条 生产经营单位应当按照国家和省的规定提取安全费用,专项用于安全生产,保证安全生产的资金投入。
  第十六条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的,其安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
  建设项目安全设施的设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查;建设项目竣工投入生产或者使用前,必须依法对安全设施进行验收。
  第十七条 生产经营单位应当对重大危险源采取下列监控措施:
  (一)建立运行管理档案,对运行情况进行全程监控;
  (二)定期对设施、设备进行检测、检验;
  (三)定期检查重大危险源的安全状态;
  (四)制定专门的应急救援预案,定期组织应急救援演练。
  生产经营单位应当至少每半年向安全生产监督管理部门和其他有关部门报告重大危险源监控措施的实施情况。
  第十八条 生产经营单位对本单位存在的生产安全事故隐患的排查治理负责。发现生产安全事故隐患的,应当立即采取措施,予以消除;难以立即消除的,应当采取有效的安全防范和监控措施,并依照有关规定进行评估、报告和治理。
  第十九条 新建、改建、扩建危险物品的生产、经营、储存场所和使用数量构成重大危险源的设施,必须与居民区、学校、集贸市场及其他公众聚集的建筑物保持国家规定的安全距离。对已建成的不符合安全距离要求的建筑物或者设施,由县级以上人民政府有关部门根据有关规定责令限期整改,需要拆除或者搬迁的,报本级人民政府批准后实施。
  在重大危险源、高压输电线路和输油、输气管道等场所和设施的安全距离范围内,任何单位和个人不得新建建筑物、构筑物。
  第二十条 生产经营单位应当按照法律、法规的规定进行安全评价,并将评价结果报安全生产监督管理部门和其他有关部门备案。
  第二十一条 生产经营单位进行大型爆破、大型设备(构件)吊装等危险作业的,应当制定具体的施工方案和安全防范措施,确定专人进行现场施工的统一指挥,并指定专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督。作业人员应当服从现场的统一指挥和调度,并严格执行施工方案、操作规程和安全防范措施。
  第二十二条 生产经营单位应当建立健全职业安全卫生制度,为从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件,对从事有职业危害作业的人员定期进行健康检查,防止和减少职业危害。
  第二十三条 生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品,并督促、检查其按规定使用。不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品。
  第二十四条 学校、幼儿园应当加强安全管理,将安全知识教育纳入教学课程,进行安全知识教育,制定事故应急救援预案并定期组织演练。教学设施、生活设施应当符合安全规定,并设有标志明显的紧急疏散出口,保持疏散通道畅通。
  对学生进行劳动技能教育以及组织学生参加公益劳动等社会实践活动,必须确保学生安全。严禁以任何形式或者名义组织学生从事接触易燃、易爆、有毒、有害等危险物品的劳动或者其他危险性劳动。严禁将学校场地出租作为易燃、易爆、有毒、有害等危险物品的生产、储存、经营场所。
  第二十五条 社会公用事业和公共场所的安全设施、安全通道、安全标志等,应当符合有关法律、法规和国家标准的规定。有关单位应当进行经常性维护、检修,定期检测安全防护效果,确保安全防护装置齐全有效。
  第二十六条 旅游景区(点)管理单位和经营者应当加强旅游安全管理,完善旅游安全防护设施,制定事故应急救援预案,做好旅游预测预报和游人疏导工作。
  旅游设施、项目应当符合国家有关规定和标准,保障旅游者人身安全。
  第二十七条 生产经营单位必须依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费。
鼓励矿山、交通运输、建筑施工、危险化学品、民用爆破器材、烟花爆竹以及公众聚集的经营场所等生产经营单位,参加有关安全生产的责任保险。

第三章 监督管理

  第二十八条 各级人民政府应当履行下列安全生产职责:
  (一)将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划;
  (二)及时研究和解决安全生产中的重大问题;
  (三)建立健全安全生产监督管理的组织体系、责任体系、控制指标体系和考核奖惩体系;
  (四)建立健全应急救援体系,组织有关部门制定并实施重特大生产安全事故应急救援预案;
  (五)组织有关部门定期开展安全生产大检查,组织治理公共设施、破产企业存在的以及无法明确责任单位的生产安全事故隐患;
  (六)依法组织生产安全事故的调查处理,作出事故处理和行政责任追究决定;
  (七)确保安全生产监督管理工作的正常经费支出;
  (八)法律、法规规定的其他职责。
  第二十九条 各级人民政府及其有关部门的主要负责人,是本行政区域、本部门职责范围内安全生产工作的第一责任人,对安全生产工作全面负责;其他负责人对分管范围内的安全生产工作具体负责。
  领导成员因工作严重失误、失职造成重大损失或者恶劣社会影响的,或者对重大事故负有领导责任的,应当引咎辞去领导职务。
  第三十条 负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收,不得收取费用;不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。
  第三十一条 安全生产监督管理部门和其他有关部门应当依法对生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查。对检查中发现的违法行为,应当责令限期改正;对应当给予行政处罚的行为,依法作出行政处罚决定;对危及安全生产的设备、设施、器材,依法予以暂扣或者暂时封存;对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材,依法予以扣押或者查封。
  各类行业协会应当配合有关部门做好安全生产的监督检查工作。
  第三十二条 安全生产监督管理部门应当通过公告、新闻发布会、简报、网络等方式,定期向社会发布本行政区域内的安全生产状况,并建立安全生产违法行为记录系统,及时公开安全生产严重违法行为和重特大生产安全事故的有关信息。
  第三十三条 安全生产监督管理人员执行监督检查任务时,应当佩戴安全防护用品,出示有效的执法证件,由二人以上共同进行。
  第三十四条 从事矿山、道路交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹等领域的生产经营单位,应当按照国家有关规定交纳安全生产风险抵押金。
  第三十五条 法律、法规规定由省人民政府有关部门负责颁发安全生产许可证和经营、销售许可证的,有关部门可以委托设区的市人民政府相关部门颁发。

第四章 事故应急救援与调查处理

  第三十六条 县级以上人民政府应当组织有关部门制定本行政区域重特大生产安全事故应急救援预案,建立应急救援体系、区域性应急救援和物资储备基地,配备应急救援装备和器材。
  第三十七条 生产经营单位应当制定生产安全事故应急救援预案,建立应急救援队伍,配备应急救援装备、器材,并定期进行维护、保养和检测。
  第三十八条 生产安全事故发生后,生产经营单位和当地人民政府应当立即启动相关应急救援预案,采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大。
  第三十九条 发生一次死亡一人或者重伤三人以上生产安全事故的,有关单位或者个人必须立即报告事故发生地的安全生产监督管理部门和其他有关部门,不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报;安全生产监督管理部门和其他有关部门接到报告后,应当按规定层级上报。
  道路交通、消防、煤矿、建筑、特种设备、铁路、民航、水上交通和渔业等主管部门,应当于每月五日前将上月的生产安全事故伤亡情况,报同级安全生产监督管理部门。
  第四十条 事故的调查处理按照国家和省有关规定执行。
事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。
  第四十一条 发生生产安全事故,造成生产经营单位的从业人员死亡的,死亡者家属除依法获得工伤保险补偿外,生产安全事故发生单位还应当向其一次性支付生产安全事故死亡赔偿金。
  生产安全事故死亡赔偿金的数额,应当按照不低于本省上一年度城镇居民人均可支配收入的二十倍计算。
  死亡者家属获得的工伤保险补偿和死亡赔偿金的总额不得少于人民币二十万元。

第五章 法律责任

  第四十二条 生产经营单位的主要负责人未依法履行安全生产管理职责,导致发生生产安全事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,给予撤职处分或者处以二万元以上二十万元以下的罚款。
  第四十三条 生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停产停业整顿,并可处以五千元以上二万元以下的罚款:
  (一)未按规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的;
  (二)主要负责人和安全生产管理人员未按规定参加安全生产培训并考核合格的;
  (三)未按规定对从业人员进行安全生产教育培训的;
  (四)特种作业人员未按规定进行专门的安全作业培训并取得资格证书而上岗作业的。
  第四十四条 生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期不改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,并可处以二万元以上五万元以下的罚款:
  (一)建设项目安全设施未按规定进行设计审查、竣工验收,违法使用的;
  (二)不按规定为从业人员提供劳动防护用品或者以货币、其他物品替代的。
  第四十五条 生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可处以五千元以上二万元以下的罚款,对其主要负责人处以一千元以上一万元以下的罚款;逾期不改正的,责令停产停业整顿,并可处以二万元以上十万元以下的罚款,对其主要负责人处以一万元以上五万元以下的罚款:
  (一)未按规定提取和使用安全费用的;
  (二)未按规定进行安全评价的;
  (三)未按规定对重大危险源采取监控措施的;
  (四)生产区域、生活区域、储存区域未按规定保持安全距离的;
  (五)未按规定交纳安全生产风险抵押金的。
  第四十六条 生产经营单位有下列行为之一的,处以二万元以上十万元以下的罚款,对其主要负责人及其他责任人员处以一万元以上五万元以下的罚款:
  (一)对暂时封存或者查封的设施、设备、器材擅自启封或者使用的;
  (二)违章指挥或者强令职工冒险作业的。
  第四十七条 未经依法批准,从事矿山开采或者被责令停产停业期间,擅自从事生产经营的;或者未经依法批准,擅自生产、经营、储存危险物品的,责令停止违法行为或者予以关闭,没收违法所得,违法所得十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或者并处二万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第四十八条 生产经营单位违反本条例规定,导致生产安全事故发生的,责令其限期改正或者停产停业整顿,并按照下列规定予以处罚:
  (一)发生重伤事故的,处以一万元以上五万元以下的罚款;
  (二)发生一般生产安全事故的,处以五万元以上二十万元以下的罚款;
  (三)发生重大生产安全事故的,处以二十万元以上五十万元以下的罚款;
  (四)发生特大生产安全事故的,处以五十万元以上一百五十万元以下的罚款;
  (五)发生特别重大生产安全事故的,处以一百五十万元以上三百万元以下的罚款。
  第四十九条 生产经营单位不具备有关法律、法规和本条例规定的安全生产条件,经停产停业整顿仍不具备条件的,依法予以关闭;有关部门应当依法吊销其有关证照。
  第五十条 各级人民政府及其有关部门有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
  (一)对依法应当予以取缔或者关闭的生产经营单位,未予取缔或者关闭的;
  (二)未履行重特大生产安全事故隐患监督管理职责的;
  (三)未能有效组织救援致使人员伤亡或者财产损失扩大的;
  (四)对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的;
  (五)阻挠、干涉事故调查处理或者责任追究的;
  (六)未依法履行审查、批准职责,造成严重后果的;
  (七)有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的。
  第五十一条 本条例规定的行政处罚,由安全生产监督管理部门决定;予以关闭的行政处罚由安全生产监督管理部门报请县级以上人民政府按照国务院规定的权限决定;有关法律、法规对行政处罚的决定机关另有规定的,从其规定。
  安全生产监督管理部门可以委托符合《中华人民共和国行政处罚法》第十九条规定条件的安全生产执法监察机构实施行政处罚。

第六章 附 则

  第五十二条 本条例自2006年6月1日起施行。


解析购买查封房屋的法律风险

奚正辉


  案例

  2008年6月16日,林小姐来到中汇律师楼找到本律师,当时她心情非常着急,因为其购买的位于上海市徐汇区裕德路一套房屋,在其向房地产交易中心申请转移登记后15天被徐汇法院查封了,交易中心向林小姐出具了《不予登记告知书》。
  本律师接受林小姐的委托立刻跟徐汇法院联系,并当天就向法院提交了查封异议申请,但是法院鉴于林小姐还不是系争房屋的产权人,故不同意解封。本律师遂申请以第三人的身份参加进入诉讼案件。本案由徐汇法院的资深法官组成了合议庭审理,对案件的判决还是非常有说服力的。
  经法院查明以下事实:2007年4月8日,被告吴某向原告王某借30万元,签署了抵押借款协议,以上海市徐汇区裕德路一套房屋抵押,但是没有办理抵押登记。吴某还不出钱,遂双方于2007年11月23日签署了房地产买卖合同,转让价格为65万元,以房抵债,但是一直没有办理过户手续,因为吴某在该房屋上还有近60万的银行抵押贷款。2008年3月3日,吴某因为拖欠银行贷款,银行起诉吴某,并查封了系争房屋。2008年5月4日,被告吴某通过上海臣信房地产经纪公司将系争房屋出售给了第三人林小姐,签署了《房地产居间合同》。5月14日,林小姐直接汇了60万到吴某的贷款银行,替其还清了贷款,并办理了抵押注销及解封手续。5月28日,吴某与林小姐签署了《上海市房地产买卖合同》,转让价格为109万元,同日向房地产交易中心申请办理了过户,并支付了44万。6月8日,吴某与林小姐签署了《房屋交接书》,并支付了尾款5万元。此后该房屋由林小姐居住至今,并于8月装修了系争房屋。
  2008年6月12日王某起诉到徐汇法院,并申请财产保全,查封了吴某的该房屋。王某诉请继续履行王某与吴某签署的房屋买卖合同,并办理过户、交房手续。


  法院判决认为

  本案的争议焦点在于原告、第三人分别与被告就同一标的物而签订的房地产买卖合同,哪份应予继续履行。从两份合同的签订过程及履行状态看,原被告签订买卖合同是源于之前的抵押借款合同,但实际又未办理抵押登记手续,对该房屋上因贷款已抵押给银行设定的抵押登记也没有明确如何处理。而且原被告双方一直没有去交易中心申请办理过户手续。故系争房屋的权利并未转移至原告处,原告要求办理过户、交房手续缺乏法律基础。
  第三人与被告签订的买卖合同虽然在原被告签订合同之后,但第三人不仅代被告归还了银行抵押贷款,并注销了抵押及查封,之后又按合同的约定向被告支付了全部房款,还在房地产交易中心办理转让过户手续时,缴纳了双方应承担的税费。同时,被告也按约将系争房屋交付第三人,一直由第三人居住使用至今。从合同解除的可能风险看,当合同解除后,第三人可能因被告偿还不能的损失高于原告,在同等条件下,法律应优先保护更大利益阻止更大的损失。
  另外,从当事人的主观过错看,原被告之间买卖合同是基于债务,但庭审中当事人对债务本身尚存争议,且又未按规定办理抵押登记手续,特别是在2007年11月签订合同一直到2008年6月半年多时间里,都没有证据能够证明原告向被告主张自己的权利,这也有悖常理。而恰在第三人与被告向房地产交易中心申请办理房屋转让过户手续之际,向法院申请查封,这一系列行为均无法推断原告是无过错的。而如前所述,第三人在合同的整个过程中,完全是善意和无过错的,法律应优先保护善意和无过错人的利益。
  综上,第三人与被告所签订的房地产买卖合同合法有效,并支付了全部房款,办理了交房手续,取得了房地产交易中心的收件收据、缴纳了税费,可以认定第三人与被告间关于系争房屋买卖已进入登记程序。尽管原告通过诉讼程序保全冻结了系争房屋的交易转让,但原告的诉讼保全时间在第三人与被告提出交易登记申请之后,不影响第三人取得系争房屋的物权。关于原告与被告的债务纠纷可以另行诉讼解决。但原告现要求继续履行与被告签署的房屋买卖合同,完成过户交房手续,法院不予支持。

  本案中王某认为其签署的房屋买卖合同时间在前,而且也是双方真实意思的表示,王某作为守约方要求违约方吴某继续履行房屋买卖合同是有道理的。但是本案中存在善意的第三人林小姐,故本律师接到该案件,直觉就认为林小姐应该可以得到系争房屋,但是还是有风险的。本案的关键点是,林小姐必须证明自己是善意的,而且支付了全部款项,并实际占有了该房屋。当时本律师就建议林小姐二点:1、找到被告吴某出庭,表明该房屋是愿意卖给第三人,而不是王某。因为根据法律规定,在一房二卖的情况下,两份房屋买卖合同都是成立生效的,关键是看出售方选择履行哪一份买卖合同。本来被告是不愿意出庭的,第一次开庭都缺席了,后来经过我方的努力说服,被告吴某还是出庭了,并作了有利于第三人的陈述,对本案第三人胜诉起到了很大的作用。2、立即把该房屋的物业费补交掉,并开始装修房屋,主要目的是证明林小姐已经实际占有该房屋,王某要求继续履行的要求是无法实现的,就算吴某反悔要履行与王某的房屋买卖合同也是不能了。根据《合同法》第110条:“当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的,对方可以要求履行,但有下列情形之一的除外:(一)法律上或者事实上不能履行。”
其实本案中还有一个难点,就是第三人林小姐申请办理了转移登记,该房屋的物权属于谁的?法院是不是还可以查封该房屋?根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第17条:第三人已经支付全部价款并实际占有,但未办理过户登记手续的,如果第三人对此没有过错,人民法院不得查封、扣押、冻结。根据该规定法院是无权查封该房屋的,何况本案中,第三人林小姐已经办理过户手续。而且根据上海高院的审判实践,第三人林小姐办理了转移登记申请,并支付了大部分房款,该房屋的物权应该属于第三人林小姐,也就是说第三人林小姐可以向法院单独起诉要求确认该房屋的产权归其所有。本案中徐汇法院把这一点一起写进判决书,也避免了当事人的诉累。
  该案件于2008年11月27日判决,三方都没有上诉,现第三人林小姐已经重新申请办理了过户登记,并取得了产权证。